чл. 84 ал. 1 ЗЗД
Чл. 84. Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. Но ако този ден е изтекъл след смъртта на длъжника, неговите наследници изпадат в забава след изтичане на 7 дни от поканата.
Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2026
Какво е значението на продължителността на забавеното дело по иск по чл. 2б ЗОДОВ за определяне на размера и паричното остойностяване на справедливото обезщетение за неимуществените вреди от нарушението на чл. 6, пар. 1 от КЗПЧОС (разумен срок)? В частност как се отчита продължителността на забавеното дело при определяне на паричния израз/еквивалент на обезщетението?
Имат ли значение вредите от престъплението, предмет на разследването по забавеното дело, при определяне на обезщетението за неимуществените вреди по чл. 2б ЗОДОВ и какво е значението им?
Как се прилага и отчита критерият за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД относно изискването за сходно разрешаване на аналогични случаи и съобразяване на съдебната практика в сходни хипотези, като израз на общоприетата оценка и възприетото в обществото разбиране за обезвреда на сходни неимуществени вреди от един и същи вид и източник?
Как се определя справедливият размер на обезщетението за неимуществените вреди по чл. 2б ЗОДОВ и кои обстоятелства следва съдът да отчете при определянето му?
От коя дата се дължи законната лихва за забава за вземането за обезщетение за неимуществените вреди по чл. 2б ЗОДОВ, във връзка с чл. 6, пар. 1 от КЗПЧОС?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Драгомир Драгнев
Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2025
Може ли въззивният съд да признава частично за нищожна клауза за неустойка като противоречаща на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД, поради това че в договора за обществена поръчка е предвидена нееквивалентност на престациите, въпреки че в съдържанието на договора за обществена поръчка е предвиден размер на неустойка за виновния изпълнител по договора в минимален размер, същата има крайна стойност, както и насрещна отговорност за възложителя по договора за обществена поръчка под формата на неустойка в размер на законната лихва, тоест не е налице нулева стойност на отговорността на възложителя при забава на плащанията по договора за обществена поръчка? Може ли въззивният съд да признава частично за нищожна клауза на неустойка като противоречаща на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД и да редуцира размера на неустойката, поради това че забавеното изпълнение на договора за обществена поръчка от страна на изпълнителя е в резултат на виновното поведение на изпълнителя по договора за обществена поръчка в хода на изпълнение на договора за обществена поръчка? Може ли въззивният съд да признава частично за нищожна клауза на неустойка като противоречаща на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД и да редуцира размера на неустойката при наличие на хипотезата по чл. 309 Търговския закон? Допустимо ли е въззивният съд при забавено изпълнение на договор за обществена поръчка да констатира нееквивалентност на престациите между двете страни, въпреки че възложителят по договора е публичноправен субект и разходва публични средства при изпълнение на договор за обществена поръчка? Може ли въззивният съд да се произнесе служебно по възражение за нищожност на неустоечна клауза, когато нищожността не произтича пряко от сделката или от събраните по делото доказателства, като не уведоми страните предварително, че ще се произнася по нищожността на клауза на облигационен договор? Може ли съдът, след като констатира нищожността на клауза за неустойка в договор за обществена поръчка, която не може да бъде заместена от императивна правна норма, да допълни договора и да начисли неустойка по метода, определен в нищожната клауза, но на друга основа, а не на предвидената в тази клауза?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Мадлена Желева
чл. 26 ал. 1 предл. трето ЗЗД, чл. 26 ал. 4 ЗЗД, чл. 280 ал. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК, чл. 280 ал. 2 предл. второ ГПК, чл. 281 т. 3 ГПК, чл. 283 ГПК, чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК, чл. 288 ГПК, чл. 290 ГПК, чл. 417 ГПК, чл. 422 ГПК, чл. 84 ал. 1 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ал. 1 ЗЗД, чл. 95 ЗЗД
Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2025
За съобразяването на съдебна практика по сходни случаи по искове по чл. 2б ЗОДОВ, предявени от други пострадали по същото забавено досъдебно производство?
Как следва да се прилага принципът на справедливост при паричната оценка на неимуществените вреди и остойностяването на обезщетението по чл. 2б ЗОДОВ при установено нарушение на чл. 6, пар. 1 Конвенцията (разумен срок), така че да се получат еквивалентни размери на обезщетението в сходни случаи по обща продължителност и аналогичен залог на забавеното дело?
Как се определя справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2б ЗОДОВ и кои обстоятелства следва да отчете съдът при определянето му?
Какво е значението на самото осъждане на прокуратурата да заплати обезщетение по чл. 2б ЗОДОВ при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди и дали то има основен репариращ ефект и в кои случаи?
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи във въззивната жалба и доказателства по делото?
От коя дата се дължи законната лихва за забава за вземането за обезщетение за неимуществени вреди по чл. 2б ЗОДОВ във връзка с чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС?
Загубата на възможности за претендиране и получаване на обезщетение за вреди, причинени от извършителите на престъпленията, разследвани по забавеното досъдебно производство, представлява ли самостоятелен вид неимуществена вреда, различна от пропуснатите ползи, и какъв е приложимият доказателствен стандарт за установяване на вредите?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Марио Първанов
Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2025
Как се прилага критерият за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД и за обстоятелствата, които съдът следва да вземе предвид, при определяне на обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, в хипотеза на иск с правно основание чл. 2б ЗОДОВ?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Николай Иванов
Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
При сключен договор за обществена поръчка за инженеринг, когато сключеният договор е последван от анекс, неразделна част от договора, като с анекса е изменен срокът на действие на договора, следва ли да се приеме, че срокът на договора не може да бъде изменен с анекса, когато не е налице изрично ограничаване на възможността за предоговаряне на това обстоятелство между страните?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Галина Иванова
чл. 20 ЗЗД, чл. 258 ГПК, чл. 258 ЗЗД, чл. 26 ал. 2 ЗЗД, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК, чл. 280 ал. 2 предл. трето ГПК, чл. 280 ГПК, чл. 280 ЗЗД, чл. 281 т. 3 ГПК, чл. 283 ГПК, чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК, чл. 288 ГПК, чл. 55 ал. 1 ЗЗД, чл. 55 ал. 1 предл. трето ЗЗД, чл. 84 ал. 1 ЗЗД, чл. 84 ал. 2 ЗЗД, чл. 87 ал. 3 ЗЗД, чл. 87 ЗЗД, чл. 95 ЗЗД
Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
Ако фактите, относими към настъпването и обявяването на предсрочната изискуемост по иск по чл. 422 ГПК, не са се осъществили преди подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, вземането изискуемо ли е в заявения размер и на предявеното основание?
Липсата на погасителен план препятства ли установяването на размера на дълга по договор за банков кредит и може ли тази липса да бъде поправена с изводите на приета съдебно-счетоводна експертиза?
Необходимо условие ли е за обявяване на кредита за предсрочно изискуем по отношение на наследник отделен документ – уведомление, покана, който да съдържа точните елементи на дълга, поканване на издължаване и изтичане на определен срок след връчването му на длъжника, или е достатъчно знанието на наследника за дълга?
Знанието за наличието на някакви задължения на наследодателя равнозначно ли е на „знание за дълга и освобождава ли кредитора от изпращане на нарочна покана с конкретизация на същия – глобална сума, сума по пера, срок но договора за кредит и т. н.?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Павел Банков
Решение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
Какво е съдържанието на фактическия състав на нормата в чл. 10, ал. 1 ЗПК и какви са последиците от неспазването на размера на шрифта на текста на договора?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Боян Балевски
Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
Какви са задълженията на въззивния съд? Дали е налице правото на жалбоподателя да задържи сумата 47 863, 27 лв.? Какви действия следва да предприеме изпълнител по договор за възлагане на СМР, когато кредиторът бездейства? Как рефлектира забавата на възложителя в отношенията между страните, когато неизпълнението на строителя не е в корелация със забавата на възложителя? Налице ли е задължение на строителя като добър търговец да уведоми възложителя, че неговата забавата влияе върху срока за изпълнение и да поиска анексиране на сроковете? Липсата на подобни действия може ли да се приеме като конклудентно потвърждение, че забавата на възложителя няма да се отрази на точното изпълнение?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Десислава Добрева
Решение №****/**.**.2025 по дело №****/2024
Относно задължението на съда да тълкува неясна или двусмислена договорна клауза и такава, по която има спор между страните.
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Зорница Хайдукова
Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025
Когато определеното ВСС възнаграждение за съответната съдийска длъжност по чл. 218, ал. 3 ЗСВ е по-ниско от удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт, дължи ли съдът – работодател на съдията, който заема тази длъжност, минималното възнаграждение по чл. 218, ал. 2 ЗСВ или определеното такова по чл. 218, ал. 3 ЗСВ?
Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.
докладвано от съдия Велислав Павков
Търсене
Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.
Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".
Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.
Модул "ГПК"
Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.
За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".
** Осреднена цена за годишен абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".
В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*
*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.
Отзиви от нашите клиенти
Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!
– Бети Дерменджиева, адвокат
Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!
– Десислава Филипова, адвокат
Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.
– Валентина Иванова
Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!
– Христина Русева, адвокат
Dictum - Pro Bono
Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.